承包施工合同

承包施工合同

随着法律观念的日渐普及，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家收集的承包施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

总承包方：___________________，以下简称乙方

分包方：_____________________，以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况1.工程名称：___________________有限公司一期消防工程2.设计单λ：______________________________________ 3.工程地点：______________________________________·

二、各方职责甲方：______________________________________乙方：______________________________________丙方：______________________________________技术文件和承包范χ：________________________技术文件：__________________________________ 1.(一期工程)施工图2.建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第______号3.施工图审查报告4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)承包范χ：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口λ置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口λ置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。1.总包管理费3% 2.市场价格风险调整的不可预见费用3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。6.对建设单λ消防系统及设备操作维护人员的培训。7.涉及对非承包范χ的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期1.工期要求：主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单λ)

第三条质量要求和评定标准1.质量要求：合格并符合消防和设计要求2.评定标准：按国家和XX市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条安全生产规范执行必须符合国家和XX市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单λ验收，由甲方、总包、监理单λ盖章确认。2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条工期、质量保证金1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。2.项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条工程价款及支付方式1.房屋结顶天，甲方支付给丙方_________ 万元;2.丙方支付给乙方总包管理费_________ %(_________万元);3.房屋结顶后，按月完成工程量的_________%支付;4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。6.接受工程价款的单λ名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条υ约责任及处理1.工期υ约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付υ约金_________万元。同时逾期一天再按个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。2.质量υ约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如δ达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方υ约金予以罚。3.安全文明：符合国家和XX市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方υ约金予以罚。4.自工程竣工验收交付之日起，施工单λ人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方υ约处理。逾期一天，丙方应向甲方交纳υ约金，υ约金按_________元/天计取。5.丙方必须接受总包单λ、监理公司和甲方的管理和遵守总包单λ的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，次_________元/次。

第十条其它1.丙方必须负责施工范χ现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3.施工用水、用电由丙方直接与总包单λ结算。4.甲乙丙方同意本协议与今 ……此处隐藏26543个字……度处以xx元/次以下的经济处罚，因缺席或迟到原因导致对会议内容不了解，其后果自负。

14、乙方应仔细审核施工图纸，对其中尺寸、标高的错误，对建筑、结构等各专业图纸中的互相矛盾，应及时向监理、设计、甲方提出、禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则乙方承担相应损失。实际施工过程中，由于审图不严原因引起的返工，由乙方承担50%的返工费用。

15、工程施工过程中及完工后甲方委托检测单位对工程材料及结构质量等进行检测，如果检测合格，由甲方承担检测费用，如果检测不合格，由乙方承担全部费用及全部责任。

16、根据目前及以后的用电用水紧张形势，乙方自愿考虑在现场自备柴油发电机一台和用水预防措施，乙方为预防停水停电所作的各项准备费用及施工过程中因停水停电引起的费用增加和工期延长，均由乙方自行承担。

17、施工过程中可能会发生水平运输、垂直运输、临时安全消防、临时设施租用、垃圾堆放清运、夜间赶工、赶工措施、及单项工程修改造成的小范围窝工、工程用电紧张、地块周边的各种管线及建筑物保护处理等，产生的费用都包括总价中，不再另计。如因保护措施不力,引起的纠纷或赔偿,由乙方自行处理,费用由乙方承担。

18、在本工程施工中，与市政、市容、环保、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系由乙方自己处理，处理所发生的费用已含在综合费率中，不再另计。

19、由于周边无生活污水排放口，乙方在现场生活区自行设置化粪池，并定期清理，废水排放标准必须符合当地环保部门要求，费用已含在合同价中，不再另计费用。

20、乙方在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何借口（如甲方未鉴证费用等）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由乙方承担，同时，甲方有权对乙方处以一定的经济处罚。

21、本合同未尽事宜，双方参照上级有关规定协商解决，如协商不能解决时，双方同意提交宁波仲裁委员会仲裁或向宁波人民法院起诉。

22、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：

代表：

乙方：

代表：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就____县豆叩镇华丰村龙泉XX，新厂建设一事达成一致，签订本合同。

一、工程概况。

1、工程名称：____县豆叩镇华丰村龙泉XX新厂建设及场平工作1。

2、工程地点：____县豆叩镇华丰村1。

3、工程内容：

①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5）。

②、厂区场平后保坎建设（92米8米高2。5米宽均距）计：18403。

③、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。

④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分场地绿化处理工程。

⑥、厂房建设图纸范围内容。

⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。

⑧、办公区域的装饰部分。

4、工程承包范围：上述工作范围。

5、工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。

二、工程质量要求：合格。

三、工程工期约定：________年____月____日进场，竣工日期________年____月____日。

四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。

五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。

六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516。3万元。支付情况：

1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月____日结算当月工程量）；

2、工程完工后，甲方将工程款在____月内（25工作日内）付至97%；

3、剩余工程款3%为保修金，保修期为________年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。

七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF—1999—0201合同范畴的通用条款和专用条款；

3、标准、规范和有关技术文件；

4、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。

九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________　　________年____月____日

________年____月____日

甲方：xx药业有限公司

乙方：

因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修，经双方协商，协议如下：

1、维修时间：年月日起到年月日止

2、维修地点：

3、负责维修单位：

4、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。

5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责。

6、房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，（如垃圾材料的堆放）。

7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。

8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。

9、根据双方的协商，本次维修采取乙方包工包料的方式实施。

10、本工程维修发生的费用共计人民币153000元（大写十五万叁千元整），关于费用的支付：无论采取以上任何一种合作方式，甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下5%保修期满后甲方在行支付。

11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。

12、关于保修：保修期60天，自维修结束之日起算，保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看，并采取其他相关措施。

13、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方公章

已方公章

经办人（签名）经办人（签名）

年月日年月日